Договор подряда на выполнение работ по предпродажной подготовке автомобиля
Примерная форма договора на выполнение работ по дооборудованию транспортного средства (подготовлено экспертами компании «Гарант»)
ГАРАНТ:
Настоящая форма разработана в соответствии с положениями главы 37 ГК РФ.
Договор
на выполнение работ по дооборудованию транспортного средства
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по установке дополнительного оборудования на транспортные средства, принадлежащие Заказчику, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Перечень транспортных средств, подлежащих дооборудованию, определен в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Перечень устанавливаемого дополнительного оборудования и требования к нему определены в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. Работа выполняется иждивением Подрядчика — из его материалов, его силами и средствами.
1.5. Место выполнения работы: [ вписать нужное ].
1.6. Срок выполнения работы: [ указать начальный и конечный срок ].
2. Права и обязанности сторон договора
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работу в соответствии с техническими условиями, надлежащего качества, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.1.2. Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе исполнения выполняемой работы.
2.1.3. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
— непригодности или недоброкачественности технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий его указаний о способе исполнения работы;
— иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
2.1.4. Передать Заказчику результат выполненной работы.
2.1.5. Передать Заказчику вместе с результатом работы документы, касающиеся эксплуатации установленного дополнительного оборудования.
2.1.6. Информировать Заказчика о правилах эксплуатации установленного дополнительного оборудования.
2.1.7. В случае обнаружения в выполненной работе недостатков устранить их в течение [ указать срок ].
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работы по настоящему договору.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Не позднее [ указать срок ] с момента подписания настоящего договора передать Подрядчику по акту приема-передачи транспортные средства, подлежащие дооборудованию.
2.3.2. Принять результат выполненной работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.
2.3.3. Оплатить выполненную работу по цене и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать исполнения обязательств в срок и на условиях, определенных в настоящем договоре.
2.4.2. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков в случае выявления ненадлежащего выполнения работы и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена работы, выполняемой по настоящему договору, определяется путем составления сметы и составляет [ сумма цифрами и прописью ] рублей, которая включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
3.2. Смета составляется Подрядчиком, приобретает силу и становится частью настоящего договора с момента утверждения ее Заказчиком.
3.3. Стоимость работы по настоящему договору считается твердой.
3.4. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре, после выполнения последним всего объема работы в течение [ значение ] банковских дней с даты предоставления счета, счета-фактуры и на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненной работы.
4. Порядок приемки-сдачи результата выполненных работ
4.1. Приемка выполненных работ по настоящему договору оформляется актом приема-сдачи выполненных работ.
4.2. Заказчик обязан не позднее [ указать срок ] с момента получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненной работы с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте приема-сдачи выполненных работ были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
4.4. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.
4.6. В случае возникновения между Сторонами спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон, обеими Сторонами поровну.
5. Качество работы
5.1. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в настоящем договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного настоящим договором использования либо для обычного использования результата работы такого рода.
5.2. Качество выполненной работы должно соответствовать [ указать требования, предъявляемые к качеству выполняемой работы, а также требования технических регламентов, технических условий для данного вида работы ].
5.3. На результат работы устанавливается гарантийный срок [ вписать нужное ], который распространяется на все, составляющее результат работы.
5.4. Гарантийный срок начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят Заказчиком.
5.5. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям настоящего договора о качестве.
5.6. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.
5.7. Гарантийный срок на дополнительное оборудование устанавливается в соответствии с гарантией завода-изготовителя.
6. Односторонний отказ от исполнения договора
6.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок не устранены отступления в работе от условий настоящего договора или иные недостатки результата работы либо являются существенными и неустранимыми.
6.3. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего договора, а также возместив убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
6.4. В случае расторжения Заказчиком настоящего договора по основаниям, предусмотренным пунктами 6.1, 6.2 настоящего договора, Подрядчик обязан возвратить переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному Заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, — возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества.
6.5. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков в случае, если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 2.1.3 настоящего договора, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материалы, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности.
7. Распределение рисков между сторонами
7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их Сторона.
7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
7.3. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в пунктах 7.1, 7.2 настоящего договора, несет Сторона, допустившая просрочку.
7.4. Если уклонение Заказчика от принятия выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели изготовленной (переработанной или обработанной) вещи признается перешедшим к Заказчику в момент, когда передача вещи должна была состояться.
8. Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего договора.
8.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
8.4. За нарушение установленных сроков выполнения работы Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере [ значение ] % от стоимости выполняемой работы.
8.5. За нарушение срока оплаты выполненной работы Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере [ значение ] % от суммы долга за каждый день просрочки.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
9.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
10.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.
Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем: [ вписать нужное ].
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним.
10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
Договор подряда на монтаж оборудования
г. ______________________ «___» ___________ 200_ г.
(наименование населенного пункта)
__________________________________________________________________ в лице
(наименование юридического лица)
_____________________________________________, действующ____ на основании
(Ф.И.О. уполномоченного представителя)
_____________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с одной
(правоустанавливающий документ)
стороны, и _______________________________________________________ в лице
(наименование юридического лица)
______________________________________________, действующ___ на основании
(Ф.И.О. уполномоченного представителя)
___________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой
(правоустанавливающий документ)
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке)
следующего оборудования: ________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.
(название населенного пункта) (название улицы) (номер дома)
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1
Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.
1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик
за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и
оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику
по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения
для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения
настоящего Договора;
2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи
выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу,
указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока,
указанного в п.4.1. Договора;
2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту
приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и
пусконаладочных работ
2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов,
на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и
производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания
акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями
настоящего Договора;
2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения
об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1.
настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при
обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее
сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;
2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3
и 5 настоящего Договора;
2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами
подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы
для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ,
предусмотренных настоящим Договором;
2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные
затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов,
необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;
2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика
обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного
имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.
2.3. Подрядчик вправе:
2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;
2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы,
оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их
необходимости для выполнения работ.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых
Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему
результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены
пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об
отказе Заказчика от исполнения договора.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ (_______________
(сумма цифрами и прописью)
_______________________) рублей.
3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:
— первый платеж в размере _______ процентов от суммы, указанной в
п. 3.1. Договора, а именно ______ (______________) рублей, осуществляется
(сумма цифрами и прописью)
не позднее _____ дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;
— оставшаяся сумма, а именно ________ (____________________) рублей,
(сумма цифрами и прописью)
вносится не позднее _____ дней с момента подписания акта приема-передачи.
3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику
путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо
путем внесения наличными в кассу Подрядчика.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим
Договором, в течение ___________ дней с момента подписания акта
приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа
оборудования.
5. Порядок приема и сдачи выполненных работ
5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и
Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с
приложением необходимой документации.
5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи
в течение ____________ дней с момента извещения об окончании работ либо
по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.
5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют
двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки
устранения недостатков выполненных работ.
6. Ответственность сторон
6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков
платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ____
процентов от суммы долга за каждый день просрочки.
6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан
уплатить Заказчику штраф в размере ______ процентов от суммы договора за
каждый день просрочки.
6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых
на себя обязательств и устранения нарушений.
6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет
ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по
настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой
силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и
другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.
6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие
действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую
сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств
по настоящему договору.
6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении
более чем ______________, настоящий договор может быть расторгнут любой
из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.
7. Прочие условия
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В
случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение
в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным
законодательством РФ.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса,
названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение
___________ дней письменно известить об этом другую сторону.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.
7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:
приложение N 1 — Акт приема-передачи работ по подготовке помещения
для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;
приложение N 2 — Акт приема-передачи выполненных работ;
приложение N 3 — технические условия для подготовки помещения к
монтажу оборудования.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик Подрядчик
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
________________________ _________________________
Заказчик Подрядчик
м.п. м.п.
Договор на выполнение работ по предпродажной подготовке автомобиля
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Договор на выполнение работ по предпродажной подготовке автомобиля». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Пожалуйста, скопируйте нижеприведённую ссылку в вашу программу для чтения РСС-лент. Спасибо.
Все остальные расходы, за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со ст. 265 НК РФ, осуществленные в текущем месяце, признаются косвенными расходами и уменьшают доходы от реализации текущего месяца.
Предпродажную подготовку осуществляет сторонняя организация
Примечание. При необходимости проведения предторгового ремонта товаров (устранении дефектов или замены комплектующих изделий) «Исполнитель» производит такой ремонт в соответствии с отдельными договорами на техническое обслуживание, заключенными «Исполнителем» с «Заказчиком». 3.
Но, сталкиваясь с подобными случаями, вы должны понимать, не все продавцы являются законопослушными, и дабы отстоять свои права, вам, возможно, придётся обратиться в суд.
Качественно оказывать услуги по ремонту автомобилей в объемах, определяемых заказ-нарядом, в соответствии с установленными нормативными и методическими документами, регулирующими вопросы технического обслуживания и ремонта автомобиля.
Подрядчик вправе не приступать к работе, если Заказчик не исправил недостатки, перечисленные п. 2.1.6.
Подрядчик обязуется выполнить все работы по предпродажной подготовке и монтажу в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.
Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора и приложений к нему.
Москва «___»_________ 201_ г.
В случае обнаружения неисправностей в работе автотранспортного средства и для их устранения необходимо обратиться на предприятие, которое занимается данным видом деятельности.
В то время как выдача нового автомобиля — обычная процедура для дилера, это редкая и значимая процедура для клиента. Агентское вознаграждение согласно п.3.2. настоящего Договора включает в себя сумму аванса согласно п.3.1. настоящего Договора и выплачивается Заказчиком посредством зачисления на р/с Агента, либо наличными в кассу.
Очевидно, что причина этих недостатков — неудовлетворительная технология обслуживания клиентов, провоцирующая персонал на ошибки в работе. Если клиент при сдаче машины в ремонт вынужден общаться с несколькими сотрудниками — оформитель заказов, приемщик-диагност, мастер, — то искажение запросов и срыв договоренностей неизбежен. Клиента должен принимать один сотрудник.
Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.
Абразивная полировка существенно улучшит внешний вид Вашего автомобиля и придаст ему сверкающий вид ещё на долгое время. Абразивная полировка позволяет устранить неглубокие царапины, микротрещины, затертости с поверхности лакокрасочного покрытия.
Заказчик обязан без промедления принять от Агента все исполненное им в соответствии с настоящим Договором, а в случае ненадлежащего исполнения Агентом услуг по настоящему договору Заказчик вправе предъявить мотивированные и обоснованные претензии, которые подлежат разрешению по соглашению сторон.
Вставка лобовых и боковых стекол, вклейка лобовых и задних стекол с использованием импортного оборудования и материалов, с сохранением молдингов и декоративных деталей.
Заказчик обязан без промедления принять от Агента все исполненное им в соответствии с настоящим Договором, а в случае ненадлежащего исполнения Агентом услуг по настоящему договору Заказчик вправе предъявить мотивированные и обоснованные претензии, которые подлежат разрешению по соглашению сторон.
В этом блоге будут размещаться материалы о сайтах аферистах, желающим размещать материал представить доки, ссылки, краткое объяснение.
В первом разделе подробно описывается предмет договора. Здесь нужно указать сведения об автомобиле, его краткие технические характеристики.
Объем, стоимость услуг и сроки выполнения работ определяются на основании тарифов, определенных в Приложении N 1 к договору на обслуживание, и указываются в заказ-наряде.
Виды работ по ПП выполняются в соответствии с ОСТ 37.001.082-82 «Подготовка предпродажная легковых автомобилей» (или РД 37.001.268-99 «Рекомендации по проведению предпродажной подготовки грузовых автомобилей и автобусов»).
Прием автомобиля Заказчика производится Подрядчиком по акту приема-передачи, в котором отражается реальное техническое состояние автомобиля на момент его принятия, указывается его комплектность, видимые наружные повреждения и дефекты, которые определяются и фиксируются представителями Заказчика и Подрядчика. Правомерно ли отнесение данных расходов ООО к косвенным расходам и их ежемесячное полное списание по актам оказания услуг как расходов на продажу в целях исчисления налога на прибыль?
Помните, что клиент может нервничать, и необходимо постараться успокоить его и преодолеть остатки сомнения, если они есть. Всегда следуйте точной, четкой процедуре выдачи нового автомобиля.
И в конечном счете это будет дешевле, поскольку мы постоянные клиенты и имеем лучшие цены в автосервисе, а калининградские цены существенно ниже московских. Качество всех работ и материалов гарантируется.
Договор оказания услуг по обслуживанию и ремонту автомобиля
Ремонт производится только на поврежденном участке, делая незаметным место ремонта даже для профессионала.
Статьей 346.27 Кодекса к услугам по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств относятся платные услуги, оказываемые физическим лицам и организациям по перечню услуг, предусмотренному Общероссийским классификатором услуг населению.
При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, увеличивается на стоимость приобретенных материалов.
Уникальная возможность скачать любой документ в DOC и PDF абсолютно бесплатно. Многие документы в таких форматах есть только у нас.
Проект договора на оказание услуг по подбору автомобиля для Покупателя
На этом этапе предпродажной подготовки в целях уверенной эксплуатации автомобиля проверяется зажигание и работа двигателя. Проводится комплексная диагностика ЭСУД, ДВС. В случае неправильной работы выполняются все необходимые регулировки.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) на уплату единого налога на вмененный доход могут переводиться налогоплательщики, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств.
При сдаче в ремонт отдельных составных частей автомобиля, не являющихся номерными, предъявления указанных документов не требуется. В зависимости от того, кто будет выступать заказчиком услуг и с какой именно целью будут заказаны эти услуги (для удовлетворения личных или деловых потребностей), предпродажная подготовка автотранспорта может быть оформлена договором бытового подряда (ст. 730 ГК РФ), либо договором возмездного оказания услуг (ст. 779 ГК РФ).
На осуществление работ по предпродажной подготовке оборудования
Раздел Отдельные виды обязательств norma, Договор подряда на осуществление работ по предпродажной подготовке и монтажу оборудования. Раздел Отдельные виды обязательств norma online, Договор подряда на осуществление работ по предпродажной подготовке и монтажу оборудования.
Под общей редакцией Валерия Левоневского. Законодательные и нормативные акты, принятые различными органами государственной власти Республики Беларусь.
При предоставлении Заказчиком запасных частей и материалов в акте приема-передачи указываются сведения о предоставлении Заказчиком запасных частей и материалов с указанием их точного наименования, описания и цены.
Стоимость предпродажной подготовки автомобиля в автоцентре
Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Заказчика осуществляется на производственных площадях Исполнителя с использованием запасных частей и расходных материалов последнего. Заказчик вправе предоставить Исполнителю свои запасные части и расходные материалы.
А, согласно данному классификатору, услуги по предпродажной подготовке автотранспортных средств (код 017615 ) относятся к прочим услугам по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (код 017600).
ООО заключило договор со сторонней организацией на оказание услуг по предпродажной подготовке. Сторонняя организация самостоятельно закупает упаковку, радиозащитные этикетки, самостоятельно обрабатывает товар, полученный от организации.
Договор на выполнение работ по предпродажной подготовке автомобиля
Whatsapp Viber icon
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Договор на выполнение работ по предпродажной подготовке автомобиля». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Подлежит согласованию и утверждению применительно к конкретной договоренности об объеме прав и обязанностей каждой из сторон договора.* (выделен цветным маркером).
Все остальные расходы, за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со ст. 265 НК РФ, осуществленные в текущем месяце, признаются косвенными расходами и уменьшают доходы от реализации текущего месяца.
Таким образом, осуществленные организацией расходы, связанные с предпродажной подготовкой товара, признаются косвенными расходами и уменьшают доходы от реализации в порядке, установленном ст. 320 НК РФ.
Бухгалтерский учет расходов на обязательную предпродажную подготовку
Примечание. При необходимости проведения предторгового ремонта товаров (устранении дефектов или замены комплектующих изделий) «Исполнитель» производит такой ремонт в соответствии с отдельными договорами на техническое обслуживание, заключенными «Исполнителем» с «Заказчиком». 3.
Например, вы на официальном сайте продавца присмотрели автомобиль в соответствующей комплектации и по соответствующей цене. Приняв решение приобрести следующий автомобиль, вы обращаетесь в автосалон и подписываете с ним договор. Но цену вам вдруг озвучивают иную. Это является прямым нарушением закона «О защите прав потребителей».
На это следует обратить внимание особенно при покупке нового автомобиля. Заключенный в письменной форме договор является вашей юридической гарантией в случае непредвиденных обстоятельств. Но вы должны понимать, что, подписывая этот документ, не только автосалон принимает на себя обязательства, но также и вы.
Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм.
Подрядчик приступает к выполнению соответствующих работ по настоящему Договору только после внесения Заказчиком предварительной платы на расчетный счет Подрядчика в порядке и сроки, предусмотренные заказом-нарядом.
Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из материалов заказчика, своими силами и средствами. Состав материалов указывается в Спецификации.
В случае, если вышеуказанные обстоятельства в п.6.1. настоящего Договора будут длиться более шести месяцев, каждая сторона (Заказчик и Агент) имеет право отменить дальнейшее выполнение настоящего Договора, и в этом случае ни одна из сторон не может требовать компенсации за причиненный ущерб.
Москва «___»_________ 201_ г.
Предпродажная подготовка автомобиля
Договор может быть оформлен в произвольной форме, но с учетом стандартных форм. Важно отразить все требуемые детали документа, предусмотреть условия, которые в дальнейшем не приведут к негативным последствиям для обеих сторон.
Задняя подвеска автомобиля КамАЗ — балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами с резинометаллическими шарнирами.
Агентское вознаграждение согласно п.3.2. настоящего Договора включает в себя сумму аванса согласно п.3.1. настоящего Договора и выплачивается Заказчиком посредством зачисления на р/с Агента, либо наличными в кассу.
Очевидно, что причина этих недостатков — неудовлетворительная технология обслуживания клиентов, провоцирующая персонал на ошибки в работе. Если клиент при сдаче машины в ремонт вынужден общаться с несколькими сотрудниками — оформитель заказов, приемщик-диагност, мастер, — то искажение запросов и срыв договоренностей неизбежен. Клиента должен принимать один сотрудник.
Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.
Абразивная полировка существенно улучшит внешний вид Вашего автомобиля и придаст ему сверкающий вид ещё на долгое время. Абразивная полировка позволяет устранить неглубокие царапины, микротрещины, затертости с поверхности лакокрасочного покрытия.
Агент вправе отступить от указаний Заказчика, если по обстоятельствам дела это необходимо и требуется в интересах Заказчика и Агент не мог предварительно запросить Заказчика либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос.
Цель химчистки – приведение салона автомобиля в чистый и опрятный вид. Согласитесь, что ездить в автомобиле с грязным и пыльным салоном не приятно, более того пыльный салон представляет угрозу для здоровья т.к. пыль является аллергеном и переносчиком вирусов и опасных бактерий. После проведения химчистки салон автомобиля приобретает былую чистоту и свежесть.
При этом Агент обязан уведомить Заказчика о допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным.
Заказчик самостоятельно принимает решение о транспортировке автомобиля, необходимости составления акта контрольного замера расхода топлива, назначении ответственного лица, осуществляющего контроль за ходом выполнения ремонтных работ.
Договор с автосалоном. Нюансы и ещё раз нюансы…
Деньги на кону стоят немалые. И если в нём есть некоторые пункты, которые вас смущают или категорически не устраивают, то следует сообщить об этом продавцу и попробовать внести соответствующие изменения. Если автосалон на такие изменения не даёт согласие, что бывает не редко, то следует подключить юриста либо обратиться к другому продавцу.
Как правило, в договоре этому вопросу выделяется целый раздел: «Стоимость/цена и порядок расчётов». Но бывают случаи, когда цена озвучивается одна, а по факту «вырисовывается» совсем другая цифра.
Далее отражается момент возврата транспортного средства и его приема заказчиком работ. В обязательном порядке описать порядок расчетов, ответственность сторон по данному документу, порядок урегулирования всех спорных вопросов. При необходимости оговорить прочие условия договора. В документе должны быть представлены адреса и реквизиты организаций.
Объем, стоимость услуг и сроки выполнения работ определяются на основании тарифов, определенных в Приложении N 1 к договору на обслуживание, и указываются в заказ-наряде.
Виды работ по ПП выполняются в соответствии с ОСТ 37.001.082-82 «Подготовка предпродажная легковых автомобилей» (или РД 37.001.268-99 «Рекомендации по проведению предпродажной подготовки грузовых автомобилей и автобусов»).
Корпоративное обслуживание и ремонт автомобилей и автопарков.
Дата приема автомобиля на ПП, сроки выполнения соответствующих работ, гарантийные сроки на результат выполненных работ указываются в заказе-наряде.
Материал на упаковку, радиозащитные этикетки организация не приобретает, технологической схемы отнесения количества материала и этикеток на единицу товара нет. Выделение доли услуги по предпродажной подготовке на единицу товара не представляется возможным, так как товар разный (электронные носители информации, книги, папки, тетради, другие канцелярские товары).
При выполнении заказов нередко возникает необходимость произвести дополнительные работы, которые либо срочно необходимы, либо целесообразны, так как совмещаются с заказанными. В таких случаях обязательно согласие клиентов. Если с клиентом связаться не удалось или он не согласился на увеличение объема заказа, то необходимость дополнительных работ должна быть обязательно зафиксирована в счете.
Дооборудование тоже можно произвести, по Вашему желанию, сразу. Можем, например, поставить ксенон или сшить кожаный салон на заказ (Почему в России все Мерседесы кожаные, а в Германии — далеко не все? Их владельцы уверены, что кожа «родная». Кстати, некоторые мастера шьют лучше фирменных).
Для покраски автомобиля мы используем только современные технологии и материалы лучших производителей, что гарантирует отличный результат.
Статьей 346.27 Кодекса к услугам по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств относятся платные услуги, оказываемые физическим лицам и организациям по перечню услуг, предусмотренному Общероссийским классификатором услуг населению.
Подрядчик обязан для выполнения предпродажных работ по настоящему договору выезжать к Заказчику или по его указанию к Третьему лицу, для чего Заказчик обязан присылать с курьером в адрес Подрядчика в течение ___ дней до начала работ заказ, с приложенным к нему техническими условиями и иными сопроводительными документами, с указанием точного адреса проведения работ.
Раздел Отдельные виды обязательств на портале NRM.UZ. Здесь Вы можете просмотреть онлайн или скачать бесплатно Договор подряда на осуществление работ по предпродажной подготовке и монтажу оборудования. Раздел Отдельные виды обязательств из раздела / Образцы договоров на выполнение отдельных видов работ. Раздел Отдельные виды обязательств / Документы. Подряд.
Проект договора на оказание услуг по подбору автомобиля для Покупателя
На этом этапе предпродажной подготовки в целях уверенной эксплуатации автомобиля проверяется зажигание и работа двигателя. Проводится комплексная диагностика ЭСУД, ДВС. В случае неправильной работы выполняются все необходимые регулировки.
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу о порядке применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и исходя из представленной в письме информации, сообщает следующее.
Дата приема автомобиля на техническое обслуживание, ремонт, сроки исполнения, гарантийные сроки указывается в заказ-наряде.
В зависимости от того, кто будет выступать заказчиком услуг и с какой именно целью будут заказаны эти услуги (для удовлетворения личных или деловых потребностей), предпродажная подготовка автотранспорта может быть оформлена договором бытового подряда (ст. 730 ГК РФ), либо договором возмездного оказания услуг (ст. 779 ГК РФ).
Под общей редакцией Валерия Левоневского. Законодательные и нормативные акты, принятые различными органами государственной власти Республики Беларусь.
При предоставлении Заказчиком запасных частей и материалов в акте приема-передачи указываются сведения о предоставлении Заказчиком запасных частей и материалов с указанием их точного наименования, описания и цены.
Прием автомобиля Заказчика производится по заказ-наряду, в котором отражается реальное техническое состояние автомобиля на момент его принятия, указывается его комплектность, видимые наружные повреждения и дефекты, которое определяется и фиксируется представителем Заказчика и Исполнителя.
Чиновники напомнили положение подпункта 3 пункта 2 статьи 346.26 НК РФ, согласно которому на ЕНВД переводятся налогоплательщики, которые оказывают услуги по ремонту, техобслуживанию и мойке автотранспортных средств. Речь идет об услугах, оказываемых как физическим, так и юридическим лицам.
ООО оплачивает услуги сторонней организации ежемесячно по актам оказания услуг. Сумма по акту зависит от объема услуг. Если обработаны все 100% завезенного в месяц товара, то подписываются по акту и выплачиваются все 100% суммы, оговоренной в договоре, если план обработки товара не выполнен, то подписывается по акту и выплачивается сумма, соответствующая проценту выполнения плана обработки товара.
Предпродажная подготовка автомобиля
Рано или поздно перед многими автомобилистами встает необходимость продажи собственного транспортного средства. Перед реализацией необходимо провести предпродажную подготовку. В ней нуждаются даже самые надежные автомобили. Рассмотрим эту процедуру поподробнее.
Предпродажная подготовка представляет собой целый комплекс процедур, которые направлены на улучшение основных характеристик автомобиля. Предварительно оценивается состояние транспортного средства. Исходя из полученных данных, формируется список необходимых работ.
Для чего нужна предпродажная подготовка?
Многие автомобилисты пренебрегают проведением этой процедуры. А зря. Искренне считая свою сделку рентабельной и выгодной, они потеряли много средств. Предпродажная подготовка необходима для:
- Улучшения товарного вида для привлечения потенциальных покупателей.
- Улучшения основных характеристик автомобиля.
- Повышения его рыночной стоимости
Эта процедура может значительно повысить прибыль от сделки с минимальными затратами. Следовательно, пренебрегать ею нецелесообразно.
Способы осуществления подготовки
Существует два способа осуществления подготовки и выбор одного из указанных способов зависит от вашего опыта, финансовых возможностей и наличия свободного времени:
- Проведение процедуры самостоятельно. Этот вариант требует минимальных денежных затрат, но может занять много времени. Желающим сэкономить собственные средства стоит быть максимально осторожным при выборе этого способа: неопытным автомобилистам лучше не заниматься подготовкой машины к продаже самостоятельно. Это может не только не принести результата, но и негативно сказаться на основных характеристиках. А потраченное зря время уже невозможно будет вернуть.
- Заказ услуг у специалистов. Этот способ, конечно, требует денежных вложений, но он более надежный. К основным его преимуществам можно отнести кратчайшие сроки выполнения процедур и надежный результат. При использовании услуг профессионалов можно быть уверенным в том, что автомобиль будет в отличном состоянии.
Оценка состояния автомобиля
Подготовительным шагом является оценка состояния автомобиля. Именно от него зависит список дальнейших процедур. В этот шаг включены:
- Прослушивание двигателя. Это поможет определить даже самые незначительные неисправности мотора. При наличии посторонних звуков необходимо провести осмотр двигателя и устранить проблему.
- Оценка приводных ремней и подшипников
- Оценка состояния подвески. Стуки и скрипы говорят о наличии проблем.
- Оценка состояния тормозов.
- Оценка состояния расходников.
- Оценка состояния системы зажигания.
- Оценка времени, требующегося на разгон машины и т. д.
Помимо технических характеристик, необходимо обратить внимание на состояние кузова. Незначительные повреждения несильно повлияют на рыночную стоимость автомобиля, а серьезные царапины и вмятины стоит устранить. Оценить состояние салона, комплектацию и степень износа багажного отделения. После проведения комплексной оценки можно приступать непосредственно к процедурам подготовки.
На что обращает внимание потенциальный покупатель?
Многие автомобилисты, которые выставляют на продажу свою машину, задаются вопросом — на что обращает внимание потенциальный покупатель при осмотре товара? Ведь именно от этого и будет зависеть последовательность процедур предпродажной подготовки.
Как показывает практика, наиболее часто бросаются в глаза клиенту:
- Наличие аварийных следов на кузове автомобиля.
- Наличие оригинального клейма на стеклах
- Наличие царапин и вмятин.
- Сварочные швы.
- Покраска.
- Наличие следов коррозии.
Если один из перечисленных выше пунктов не в порядке, большинство потенциальных покупателей прекращают осмотр автомобиля или пытаются значительно «сбить» цену.
Внешний вид кузова
Сперва необходимо привести в порядок внешний вид автомобиля, то есть провести работы над его кузовом. Первый шаг — мойка автомобиля. Она может значительно улучшить его товарный вид.
Если после мойки кузов транспортного средства выглядит запыленным, стоит обратить внимание на состояние покрытия. Налет, который копится годами, может значительно ухудшить этот показатель. Единственно верным решением является полировка покрытия.
Отрегулируйте нарушения геометрии дверей и багажника. Сколы и царапины обработайте специальным средством. Даже если они малозаметны, внешний вид авто может значительно испортиться.
Находчивые продавцы используют дополнительные аксессуары, которые могут скрыть серьезные повреждения от неопытных автомобилистов. К подобным средствам относятся:
- Спойлеры.
- Накладки ручек, зеркал, фар, крыльев.
- Дефлекторы капота, окон.
- Молдинги багажника и т. д.
Такие недорогие аксессуары помогут скрыть дефекты, ремонт которых может сильно ударить по кошельку продавца.
Обратите внимание! Если внешний вид сильно испорчен и стоимость ремонтных работ непосильно высока, не стоит заниматься его улучшением. Многие организации принимают автомобили с серьезными наружными дефектами и предлагают за них адекватную цену.
Салон
Следующий шаг — работы над салоном. Каждому автомобилисту приятно управлять автомобилем с чистыми чехлами и приятным запахом.
Если вы аккуратный и некурящий водитель, этот шаг можно с чистой совестью пропустить. Но если же салон находится в неудовлетворительном состоянии, обращайтесь к специалистам для проведения его чистки. Можно и самостоятельно провести эту процедуру, но потребуется потратить довольно много времени и приобрести специальные средства.
В комплексную чистку салона включены:
- Обработка салона пылесосом.
- Полировка пластика специальным составом
- Избавление от мелкого мусора.
- Выведение пятен.
- Мойка пепельницы, ковров, панелей.
Что касается неприятных запахов, то их устранение — более сложный и продолжительный процесс. Вам необходимо за месяц до продажи полностью прекратить курить в салоне автомобиля и приобрести ароматизированные средства с нейтральными ароматами. А также следует заменить салонный фильтр.
Двигатель
Первый шаг — очистка двигателя от грязи и пыли. Опытные автомобилисты утверждают, что доводить эту часть до идеально чистого состояния не нужно. Это может лишь отпугнуть потенциального покупателя и навести его на подозрительные мысли. Полностью чистый двигатель может говорить о том, что продавец хочет скрыть масляные подтеки и прочие дефекты.
Обратите внимание на то, насколько быстро и легко заводится автомобиль. Нехарактерные звуки, черный дым и прочие дефекты могут говорить о поломке. Обратитесь к специалистам. Они смогут ответить на ваши вопросы, почему троит двигатель или слышен скрип, и провести ремонтные работы.
Ходовая часть
Состояние подвески — один из критериев, на который обращают внимание многие покупатели. Дефекты этой составляющей можно определить невооруженным глазом. Но, к сожалению, самостоятельно их устранить может не каждый автомобилист.
Что может говорить о дефектах подвески? К основным признакам ее неисправности можно отнести:
- Вибрации при движении.
- Чувствительность к даже незначительным неровностям дороги.
- Наличие нехарактерных звуков (гул, скрип, биение и т. д.).
При обращении в сервис лучше воспользоваться комплексной подготовкой. Это будет гораздо целесообразнее. В указанные сроки вы получите полностью готовый к продаже автомобиль.
Полезные советы
Подготовка автомобиля к продаже — довольно сложная процедура. Для получения максимальной выгоды от сделки необходимо учитывать множество факторов. Чтобы продажа автомобиля была успешной, воспользуйтесь следующими советами:
- Если внешние дефекты малозаметны и незначительны, совсем необязательно тратить время и средства на их устранение. Даже если покупатель обратит на них внимание, это не приведет к значительному снижению стоимости машины.
- С другой стороны, при наличии серьезных дефектов ремонтные работы могут сильно ударить по кошельку. Полученная от продажи прибыль не всегда покрывает траты на подготовку. Лучше продайте подержанный автомобиль по более низкой цене. Это будет более целесообразно.
- Перед осуществлением сделки необязательно проходить плановое техническое обслуживание. После покупки автомобиля новый владелец должен выполнить эту процедуру самостоятельно.
- В первую очередь необходимо исправить те технические неисправности, которые серьезно отражаются на качество езды.
- Если пятна на чехлах трудно выводимые, целесообразнее заменить их на новые, чем пытаться очистить.
- Не стоит тратить время на скручивание пробега транспортного средства. Опытный автомобилист и так сможет визуально определить срок эксплуатации автомобиля.
Советы довольно просты, но очень действенны. Не пренебрегайте ими, если хотите удачно продать собственный автомобиль.
Целесообразность подготовки
Не всегда комплексная предпродажная подготовка автомобиля является целесообразной. В некоторых случаях траты на проведение этой процедуры не окупаются прибылью от реализации транспорта.
Многие продавцы перед продажей авто стараются искусственно увеличить его стоимость за счет дополнительных аксессуаров и приборов. Но, к сожалению, не все покупатели могут оценить наличие литых дисков или мощной аудиосистемы. Как правило, потраченные на дополнительное оборудование денежные средства не возвращаются к продавцам.
Если у вас нет опыта в продаже автомобилей и вы не знаете, какие именно процедуры необходимо включить в подготовку, проконсультируйтесь со специалистами в автосервисе или прочтите руководства по автопродажам.
Договор подряда разовый
г. Санкт-Петербург «» января 2014 года.
ООО «Трейлер», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Кирюдчева Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы, связанные с ремонтом автофургона Заказчика (далее по тексту – «работы») на шасси гос. номер , сдать результаты работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Подрядчик имеет Сертификат соответствия на оказываемые услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и автобусов № РОСС RU.У112.М04073, действующий с 07.02.2012 по 06.02.2015 года.
1.3. Подрядчик выполняет работы в соответствии с «Правилами оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств», Утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2001 г. N 290.
2.1. По прибытии автофургона Заказчика на станцию технического обслуживания, Подрядчик осматривает автофургон в присутствии Заказчика и оформляет Заказ-наряд. Объём, стоимость, сроки выполнения работ определяются и согласуются Сторонами путем составления Заказ-наряда на автофургон Заказчика.
2.2. Заказ-наряд является внутренним документом Подрядчика и оформляется в соответствии с принятыми у Подрядчика правилами. Заказ-наряд также включает в себя ориентировочный перечень работ и материалов, необходимых для их производства.
2.3. Если в процессе выполнения работ обнаружатся скрытые дефекты, которые не могли быть обнаружены Подрядчиком при первичном осмотре автофургона, Подрядчик вправе приостановить работы. Подрядчик обязан известить Заказчика о наличии скрытых дефектов и согласовать с ним изменение стоимости и сроков проведения работ. В случае признания Заказчиком обоснованности увеличения стоимости работ Подрядчик изменяет сумму первоначально выставленного Счета. Если Заказчик не согласен с увеличением стоимости работ согласованной первоначально, то Заказчик вправе отказаться от дальнейшего проведения работ. В этом случае Заказчик оплачивает уже выполненную часть работ.
2.4. Для выполнения работ Заказчик передает Подрядчику, а по их окончании принимает от него автотранспортное средство по Акту приема-передачи. Заказчик обязан подтвердить свое право собственности на автотранспортное средство.
2.5. При необходимости приобретения запасных частей, возникшей в случае наступления событий описанных в п.2.3, отсутствующих на складе Подрядчика, срок выполнения работ сдвигается на время, необходимое для получения таких запасных частей.
2.6. По окончании работ автомобиль передается Подрядчиком Заказчику (его полномочному представителю) на основании доверенности Заказчика. При этом Сторонами составляется двусторонний Акт выполненных работ, в котором указывается, что работы выполнены в полном объеме и Заказчик не имеет претензий к объему и качеству выполненных работ, исправности узлов и агрегатов, подвергшихся ремонту, комплектности и внешнему виду автомобиля. Работа считается выполненной после подписания Сторонами Акта выполненных работ.
2.7. Работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, выполняются на станции технического обслуживания Подрядчика, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, Южное шоссе, д. 37, к. 4.
2.8. Работы выполняются с использованием материалов Подрядчика.
2.9. Доставка автофургона на станцию технического обслуживания Подрядчика и его возврат после проведения работ производится силами и средствами Заказчика.
3.1. На основании согласованного Сторонами Заказ-наряда, Подрядчик выставляет Счет Заказчику.
3.2. На основании Счета Заказчик производит предоплату в размере 100%.
3.3. На основании согласованного Сторонами Заказ-наряда, Подрядчик выставляет Счет Заказчику.
3.4. Оплата за работы, выполненные при первичном обращении производится авансовым платежом в размере 100% от указанной в Счете сумме.
3.5. На основании Счета Заказчик производит предоплату в размере 50%, оплата остальной суммы производится по извещению Заказчика об окончании выполнения работ. Подрядчик извещает Заказчика письмом по электронной почте либо по телефону. Приемка-сдача работ производится по поступлению оставшихся 50% на расчетный счет Подрядчика.
3.6. При нарушении Заказчиком сроков оплаты выполненных работ Подрядчик вправе приостановить выполнение своих обязательств по настоящему Договору до полного погашения задолженности. В этом случае стоимость работ увеличивается на 300 рублей за сутки пребывания автотранспортного средства на станции технического обслуживания Подрядчика.
4.1. Подрядчик обязуется принять автофургон Заказчика для выполнения работ в согласованное время на основании предварительной записи в период с 09:00 до 17:30 часов в рабочие дни. Если автофургон Заказчика не прибыл в назначенное время к месту проведения работ, то его обслуживание осуществляется в порядке общей очереди.
4.2. Подрядчик обязуется обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к принятому на ремонт автофургону для проверки хода и качества исполнения работ.
4.3. Подрядчик самостоятельно определяет способы и сроки выполнения работ в зависимости от сложности. Срок выполнения Заказа на ремонт не может превышать 3-х месяцев.
4.4. Подрядчик обязуется качественно выполнять работы в объёмах и сроках, определяемых Заказ-нарядом.
4.5. Подрядчик оставляет за собой право привлечения третьих лиц для выполнения работ, которые по тем или иным причинам не могут быть произведены Подрядчиком, при этом оставаясь ответственным за действия указанных лиц, как за свои собственные.
4.6. Подрядчик вправе остановить проведение работ, если они не могут быть закончены по причине неисправности шасси автомобиля Заказчика. Подрядчик приступает к работам после устранения Заказчиком неисправностей шасси автомобиля и заново согласует стоимость и сроки проведения работ. Если Заказчик отказывается от устранения неисправности, то Подрядчик вправе отказаться от дальнейшего проведения работ, в этом случае Заказчик оплачивает уже выполненные работы.
4.7. Подрядчик принимает автотранспортное средство Заказчика по Акту приема-передачи с указанием внешних дефектов, повреждений и неисправности автомобиля. Подрядчик несет материальную ответственность за сохранность переданного ему автотранспортного средства Заказчика и за любые свои действия, повлекшие за собой его утрату или порчу, с момента получения по Акту приема-передачи, если не докажет, что причинение ущерба возникло не по вине Подрядчика. Подрядчик обеспечивает сохранность принятых автомобилей до их передачи Заказчику.
4.8. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Подрядчик обязан по требованию Заказчика выплатить неустойку в размере 0,01% от суммы предоплаты за каждый календарный день просрочки, но не более 5%.
4.9. Подрядчик вправе увеличивать стоимость работ, в случае, если они не могут быть выполнены по причине ожидания запасных частей или агрегатов, предоставляемых Заказчиком, из расчета 500 руб. за сутки простоя.
4.10. Подрядчик обязуется по окончании работ передать автотранспортное средство, в отношении которого выполнялись работы, представителю Заказчика при предъявлении удостоверения личности лица, представляющего Заказчика, а также доверенности, выданной Заказчиком на право приема автотранспортного средства от Подрядчика после выполнения работ.
5.1. Заказчик обязан своевременно информировать Подрядчика о предстоящих объемах и сроках работ по телефону или электронной почте.
5.2. Заказчик вправе по предварительному согласованию с Подрядчиком проверять ход и качество работы выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
5.3. Заказчик гарантирует Подрядчику отсутствие претензий третьих лиц по вопросам права владения и пользования автотранспортными средствами.
5.4. При сдаче автотранспортного средства для проведения работ информировать Подрядчика обо всех замеченных неисправностях, выявленных в процессе его эксплуатации.
5.5. Для оформления документов Заказчик обязан назначить полномочного представителя. Полномочный представитель Заказчика должен иметь при себе:
— документ, удостоверяющий личность (паспорт)
— доверенность на право: подписания Заказ-наряда, получения расходных материалов, подписания Акта выполненных работ, приема и сдачи автотранспортного средства.
— свидетельство о регистрации транспортного средства (для а/м непоставленных на учет в ГИБДД – паспорт ТС, Договор купли-продажи).
5.6. Заказчик обязан своевременно информировать Подрядчика о фактах отзыва и/или аннулирования доверенностей своих представителей. Несоблюдение настоящего условия не освобождает Заказчика от полной оплаты выполненной работы, в случае ее осуществления по заявке представителя по недействительной доверенности.
5.7. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты работы Заказчик обязан по требованию Подрядчика выплатить пени в размере 0,01% от суммы окончательного расчета за каждый календарный день просрочки, но не более 5%.
5.8. Если работы выполнены Подрядчиком некачественно, Заказчик вправе по своему выбору применить один из следующих способов защиты:
— потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок (подрядчик вправе с согласия заказчика вместо устранения недостатков безвозмездно выполнить работу заново), если данное требование Подрядчиком не исполнено, Заказчик вправе отказаться от Договора;
— если нарушение условий о качестве является существенным и неустранимым, Заказчик, вправе отказаться от Договора;
— потребовать соразмерного уменьшения стоимости работ.
5.9. В случае если автотранспортное средство Заказчика после окончания работ (моментом окончания работ считается дата, указанная в Заказ — наряде) храниться на территории станции технического обслуживания более 2 дней календарных, стоимость работ увеличивается на 300 руб. за каждые сутки простоя.
6.1. Заказчик обязан в присутствии Подрядчика осмотреть, принять результат выполненной работы и подписать Акт выполненных работ, а при обнаружении отступлений, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявлять об этом Подрядчику и требовать их устранения за счет Подрядчика.
6.2. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права требовать устранения недостатков работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.
6.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работы скрытые недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, может предъявить претензию Подрядчику в течение гарантийного срока и потребовать их устранения за счет Подрядчика.
6.4. При возникновении спора между Заказчиком и Подрядчиком по поводу недостатков работы, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.
7.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в течение 3 месяцев с момента подписания Акта выполнения работ.
7.2. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента подписания Акта выполненных работ.
7.3. Гарантийные обязательства Подрядчика не распространяются на недостатки, возникшие в результате:
— нарушений условий и правил эксплуатации автофургона;
— проведения ремонтных работ Заказчиком и/или третьими лицами;
— установки дополнительного оборудования, связанной с вмешательством в результат работ Подрядчика;
— перегруза автофургона;
— повреждения автомобиля в результате ДТП.
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде путем составления дополнительных соглашений к Договору.
8.2. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, применяются нормы действующего Гражданского законодательства России.
8.3. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2014 года, составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, один из которых хранится у Подрядчика, а второй — у Заказчика.
8.4. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно при взаимном соглашении Сторон или по инициативе одной из Сторон. О намерении досрочного расторжения Договора Стороны уведомляют друг друга за 15 (Пятнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения.
