Договор подряда на выполнение работ по изготовлению пластиковых карт

Договор подряда на выполнение работ по изготовлению пластиковых карт

_______ в лице _______, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и _______ в лице _______, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работу по изготовлению пластиковых карт в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору (далее – «Карта») и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Карты изготавливаются Подрядчиком партиями, по несколько карт в каждой партии. Количество Карт в партии, срок изготовления каждой партии, и иные условия изготовления, указываются в Бланке-заказа, подписанном Сторонами.

1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика, из его материалов, его силами и средствами.Подрядчик несет ответственность за предоставленные материалы и оборудование, используемое для проведения работ.

1.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы несет только Подрядчик. Заказчик, не при каких условиях не несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. В сроки и в порядке предусмотренные настоящим Договором с участием Подрядчика принять выполненную работу (ее результат).

2.1.2. Предоставлять лицам, предъявившим Карты скидки, указанные в Картах.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Проверять по своему усмотрению ход, качество и сроки проведения работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.2.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению обязательств по Договору или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, предусмотренному Договором, становится явно невозможным.

2.2.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора.

2.2.4. В любое время до дачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уведомив Подрядчика за ___ рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

2.2.5. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик, по своему усмотрению требовать от Подрядчика:

• безвозмездного устранения недостатков в установленный срок;
• в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора.

2.3. Подрядчик обязан:

2.3.1. Выполнить работы с надлежащим качеством, на условиях и в сроки, установленные настоящим Договором.

2.3.2. Выполнить работы лично. Подрядчик имеет право привлекать к участию в выполнении работ, предусмотренных настоящим договором, сторонние организации, дополнительных специалистов, консультантов или экспертов только с письменного согласия Заказчика.

2.3.3. Передать Заказчику вместе с результатом работы информацию и документацию, если характер информации и документации таков, что без них невозможно использовать результат работы.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. В качестве оплаты работ Подрядчика, Заказчик передает Подрядчику Карты, произведенные Подрядчиком и принятые Заказчиком, и предоставляет Подрядчику право реализовывать Карты третьим лицам и порядке и на условиях определяемых Подрядчиком самостоятельно.

3.2. Днем оплаты работ считается дата передачи Подрядчику Карт по Акту передачи карт Подрядчику.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМА РАБОТ

4.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение ___ рабочих дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче работ.

4.2. Приемка результата выполненных работ оформляется составлением Акта приемки Карт Заказчиком, в котором отмечается качество работ, наличие или отсутствие замечаний со стороны Заказчика.

4.3. При несоответствии качества работ Подрядчика условиям настоящего Договора, составляется рекламационный Акт с указанием замечаний и сроков, в которые их надо устранить. Все недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет. Рекламационный акт составляется не позднее ___ рабочих дней с момента сдачи результата работ Заказчику.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору, если такое невыполнение/ненадлежащее выполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: стихийные бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, эпидемии и т.п.Сторона, не выполняющая обязательства по Договору по причине форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение ___ дней, с момента наступления обстоятельств, уведомить другую Сторону в письменном виде о наступлении и предполагаемой дате прекращения указанных обстоятельств, иначе она теряет право ссылаться на данные обстоятельства как на основания, освобождающие от ответственности. При этом Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана доказать действие этих обстоятельств в порядке, установленном действующим законодательством. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, срок действия настоящего Договора по согласованию. Сторон может быть частично или полностью приостановлен на время действия указанных обстоятельств. В случае если форс-мажорные обстоятельства длятся более ___ последовательных календарных дней, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор посредством письменного уведомления другой Стороны не менее чем за ___ календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть при проведении работ в соответствии с настоящим Договором, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде _____.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

7.2. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, экземпляры идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Особенности оказания услуг по изготовлению и монтажу пластиковых окон

Одним из приоритетных направлений деятельности Управления Роспотребнадзора по Смоленской области (далее Управление) является контроль за соблюдением исполнителями обязательных требований в сфере бытовых услуг.

Отношения между потребителями и исполнителями в сфере бытовых услуг регламентированы главой 37 Гражданского кодекса РФ, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее — Закон), а также Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1025 (далее — Правила).

Согласно Правилам бытового обслуживания населения в Российской Федерации к бытовым услугам относится очень широкий спектр услуг, работ, предоставляемых населению, таких как парикмахерские, ремонт и пошив обуви, одежды, изготовление мебели и изделий из ПВХ (пластиковых окон, дверей), химическая чистка одежды и многие другие.

Управление в связи с большим количеством поступающих жалоб на изготовление пластиковых окон предлагает обратить внимание на особенности предоставления данного вида бытовой услуги.

В соответствии с преамбулой Закона, а также п. 1 Правил под потребителем понимается гражданин, имеющий намерение заказать либо заказывающий или использующий работы (услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Исполнителем может быть организация, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору.

Согласно ст. 730 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат.

По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

Иногда потребителю изготовление окон сложно отличить от их купли-продажи. В этом случае необходим более подробный анализ порядка заказа данных изделий.

В случае если потребитель (Заказчик) в месте осуществления деятельности организации увидел образец окон либо интересующее изделие нашел в каталоге и, не меняя размеров, заказал его, то это купля-продажа. Соответственно в данном случае применимы требования и условия, которые регулируют торговлю по образцам, продажу товаров дистанционным способом.

В случае если потребителю (Заказчику) необходимо изготовить по индивидуальным размерам, то заключается договор бытового подряда.

В месте заключения договора исполнитель обязан предоставить потребителю для ознакомления следующую информацию:

-Правила бытового обслуживания;

-адрес и телефон подразделения по защите прав потребителей органа местного самоуправления, если такое подразделение имеется;

-образцы договоров (квитанций, иных документов) об оказании услуг (выполнении работ);

-образцы (модели) изготавливаемых изделий, альбомы и журналы с моделями изделий и т.п.;

-перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг (выполнении работ) в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

Информация должна находиться в удобном для обозрения месте.

Важным этапом оказания услуги по изготовлению окон из ПВХ и т.п. материалов является заключение Договора

Договор на оказание бытовых услуг должен быть оформлен в письменной форме:

В ряде компаний предоставляется услуга оформления договора на дому. Этот вариант предусматривает выезд доверенного представителя компании (с доверенностью установленного образца) для заключения договора на объекте. В случае предоплатой системы взаиморасчетов, выдается кассовый чек на внесенную покупателем сумму или иной документ, подтверждающий факт оплаты заказа.

Передача изделий от поставщика заказчику при доставке осуществляется согласно акту приемки изделий либо иному документу, подтверждающему передачу потребителю изготовленного изделия.

При приемке изделия Управление рекомендует проверить количество и номенклатуру привезенных изделий на соответствие договору. Важно не только сверить наличие того или иного товара, но и его артикул (марку и т.п.). Если какой-либо из доставленных грузов имеет следы повреждений — это необходимо указать в обоих экземплярах документа (один останется у Вас, другой — у представителя компании, осуществлявшей доставку). Поврежденный груз должен быть заменен на аналогичный по первому вашему требованию.

Управление обращает внимание на необходимостьличного присутствия потребителяпри монтаже, а также необходимости контроля за работами. Крайне важнопроверить, чтобы крепеж рам не был слишком тугим, иначе окна выгнет. Следите, чтобы в крепежные отверстия не попала вода. Если окна «теплые» алюминиевые, то проверьте, чтобы их ставили только на анкерные пластины. Взгляните на показания уровня. Осмотрите зазоры между стеной и рамой и проследите, чтобы их заделали именно пеной, а не цементом.

Не забудьте (если вы делаете глухое, неоткрывающееся остекление): до того как стеклопакеты будут поставлены на место, необходимо, чтобы внешний наружный шов между рамой и стеной был загерметизирован. Иначе доступ к наружным швам будет закрыт и его нельзя будет обработать.

Не забудьте при монтаже окна установить отлив (этот момент нужно оговорить в договоре с фирмой). Отделку откосов тоже нужно оговорить в договоре.

Если Исполнитель нарушил договор и права заказчика.

В отношении случаев, когда исполнителем бытовых услуг нарушены сроки выполнения работ либо обнаружены недостатки выполненной работы (услуги), применимы общие правила защиты пав потребителей при выполнении работ (оказании услуг), которые регламентированы Законом, а также Правилами.

В случае если потребитель обнаружил недостатки в оказанной услуге (выполненной работе), он вправе по своему выбору потребовать:

— безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги (выполненной работы);

— соответствующего уменьшения цены оказанной услуги (выполненной работы);

— безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь;

— возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги (выполненной работы) своими силами или третьим лицом.

Если исполнитель нарушил сроки начала, окончания и промежуточные сроки оказания услуги (выполнения работы) или во время оказания услуги (выполнения работы) стало очевидным, что она не будет оказана (выполнена) в срок, потребитель по своему выбору вправе:

— назначить исполнителю новый срок;

— поручить оказание услуги (выполнение работы) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

— потребовать уменьшения цены за оказание услуги (выполнение работы);

— расторгнуть договор об оказании услуги (выполнении работы).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков оказания услуги (выполнения работы), либо причиненных ему в связи с недостатками оказанной услуги (выполненной работы).

Требования об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора подлежат удовлетворению в течение десяти дней со дня предъявления требования.

За нарушение сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) 3% цены выполнения работы, а если цена не определена, то общей цены заказа. Однако необходимо учитывать, что сумма взысканной неустойки не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) а если цена не определена общей цены заказа.

Необходимо учитывать, что претензия предъявляется исполнителю в письменном виде с указанием конкретного требования. Претензия составляется в 2-х экземплярах (один передается исполнителю), другой остается у потребителя, и в случае обращения в суд является доказательством обращения к ответчику. На экземпляре потребителя исполнитель должен поставить отметку о получении претензии (начало отсчета срока исполнения требований). В случае не принятия претензии, ее можно направить по почте заказным письмом с уведомлением (дата вручения — начало исчисления срока исполнения требований).

Управление не уполномочено рассматривать имущественные споры и не вправе в административном порядке обязать организацию исполнить требования потребителя.

Если требования потребителя не будут удовлетворены в добровольном порядке, то он вправе обратиться в суд.

Договор на выполнение работ по изготовлению продукции

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

2.1.1. Выполнить все работы по изготовлению Товара надлежащего качества, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.2. Обеспечить доставку Товара и вручение его Покупателю своими силами и за свой счет.

2.2.1. Самостоятельно определять способы изготовления Мебели.

2.2.2. Привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц. При этом Продавец несет перед Покупателем всю ответственность за выполнение третьим лицом условий Договора.

2.3.2. Принять выполненные работы и Товар в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.3.3. Оплатить выполненные работы и поставленный Товар в размере, в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором.

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Продавцом, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Продавец не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

2.4.3. Назначить Продавцу разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом. При неисполнении Продавцом в назначенный срок этого требования Покупатель вправе отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Продавца, а также потребовать возмещения убытков.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

3.1. За выполненные работы, указанные в пункте 1.1 Договора, Покупатель обязуется выплатить Продавцу _______________

3.2. Продавец вправе требовать увеличения цены работы, а Покупатель – ее уменьшения лишь в случаях, предусмотренных законом.

3.3. За поставку Товара, изготовленного Продавцом согласно условиям настоящего Договора, Покупатель обязуется выплатить Продавцу ________

3.4. Стоимость работ и поставки Товара может быть изменена только по соглашению Сторон.

4.1. Покупатель обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора.

4.2. Покупатель обязан в течение __________ с момента окончания работ Продавцом осмотреть и принять выполненную работу с участием Продавца. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи работ.

4.3. Передача Товара в соответствии с условиями настоящего Договора производится в ________________.

4.4. Переход риска утраты или повреждения Товара определяется в соответствии с требованиями гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.5. Перевозка Товара до места передачи осуществляется автотранспортом Продавца, его силами и за его счет.

4.6. Продавец передает Покупателю Товар в течение _______________. Товар считается принятым с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

5.1. В течение ____________ с момента подписания Договора Покупатель выплачивает Продавцу аванс в размере _____________________.

5.2. Окончательный расчет производится с Продавцом по факту приемки Товара не позднее _____________ после подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

5.3. Расчеты с Продавцом осуществляются в безналичном порядке путем перечисления соответствующих сумм на его расчетный счет.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Продавец несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Покупателю причиненные последнему убытки.

6.3.1. Потребовать от Продавца безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.3.2. Потребовать от Продавца соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Продавца.

6.4. Продавец вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Покупателю причиненных просрочкой исполнения убытков.

6.5. Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работы в установленный Покупателем срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.6. Требования, связанные с недостатками работы, могут быть предъявлены Покупателем при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет ____ и начинается с ______________.

6.7. За просрочку выполнения работ Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере ____________ от стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора.

6.8. За просрочку передачи Товара Продавец уплачивает Покупателю пени в размере ________ от стоимости Товара, указанной в пункте 3.3 настоящего Договора.

6.9. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Продавцу пени в размере ______ от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.10. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством России.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Тема: проводки и документы по договору подряда на выполнение работ по изготовлению изделия

Опции темы

• Версия для печати
• Подписаться на эту тему…

Поиск по теме

проводки и документы по договору подряда на выполнение работ по изготовлению изделия

Производство изделий из своих материалов. Всегда продавали по «договорам поставки». Материалы поступали, по треб-накл списывали в произв-во (Д20 К10), выпускали продукцию отчетом произв-ва (Д43 К20) и отгружали по торг-12 (Д90 К43, Д62 К90).

Сейчас изделие производим по «договору подряда на выполнение работ по изготовлению изделия». Причем 3 этапа получения оплаты и 3 этапа выполнения работ. Изделие одного наименования и в 1 экземпляре. Делаем частями-этапами. 1-й этап выполнили -подписываем акт приемки-сдачи работ (с указанием на какую сумму эти работы получились), получаем оплату за него, переходим ко 2-му этапу (делаем-подписываем), аналогично к 3-му.

Получается, что подпишем 3 акта с 3 суммами — 3 раза Д62 К90, из них сложится как раз сумма договора всех работ по изготовлению
А изделие-то мы создали, и эта продукция появилась на Д43 К20.
Если я его ещё и отгружу по торг-12 как результат договора подряда — Д90 К43, Д62 К90, то получится Заказчик должен двойную сумму, а мы — ещё хуже Но как-то его передать надо.

Вопрос: если уже 3 акта с суммами существуют (это в договоре и не убрать), то каким документом передать изделие без задвоения суммы и куда его деть с Д43?

Спасибо!

В инете искала, примеры с материалами заказчика, с передачей в переработку и реализацией переработки.
Уточню, что мы на УСН. Но, вроде, вопрос общего характера без привязки к спецрежиму.

Если договор на выполнение работ, то проводите по учету как работы, а не как производство продукции
Все затрата на 20, а оттуда сразу за 90.2 по мере сдачи

Спасибо за ответ! подозревала, но не могла поверить, что это правда.
Пытаюсь устаканить в голове: вроде продукция есть (на складе), а как бы ее нет (в 1с)

Поняла, что наша деятельность изменяется в процессе, и вполне может быть, что мы будем закупать товар для продажи (или для использования в своей работе), который для нас произведут.
Приносят с изделием акты выполненных работ — провожу как акты. А как появится это изделие на 41 счете как товар? при этом с себест-тью= договору подряда?
Спасибо!

Если в акте написано, что вам изготовили и передали нечто материальное, и проводить надо это как поступление ТМЦ. На 10 или 41, если для перепродажи. А если не написано, то требовать исправления

Спасибо большое!
я начинаю «въезжать» в эту новую для себя тему

Читайте также  Может ли у квартиры быть два собственника

Счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам»
См. комментарии к счету 46 Плана счетов
Счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» предназначен для обобщения информации о законченных в соответствии с заключенными договорами этапах работ, имеющих самостоятельное значение. Этот счет используется при необходимости организациями, выполняющими работы долгосрочного характера, начальные и конечные сроки выполнения которых обычно относятся к разным отчетным периодам (строительные, научные, проектные, геологические и т.п.).
По дебету счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» учитывается стоимость оплаченных заказчиком законченных организацией этапов работ, принятых в установленном порядке, в корреспонденции со счетом 90 «Продажи». Одновременно сумма затрат по законченным и принятым этапам работ списывается с кредита счета 20 «Основное производство» в дебет счета 90 «Продажи». Суммы поступивших от заказчиков средств в оплату законченных и принятых этапов отражаются по дебету счетов учета денежных средств в корреспонденции со счетом 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
По окончании всей работы в целом оплаченная заказчиком стоимость этапов, учтенная на счете 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам», списывается в дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Стоимость полностью законченных работ, учтенная на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», погашается за счет ранее полученных авансов и сумм, полученных от заказчика в окончательный расчет в корреспонденции с дебетом счетов учета денежных средств.

Аналитический учет по счету 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» ведется по видам работ.

Договор подряда на выполнение работ по изготовлению пластиковых карт

Содержание статьи

1. ДОГОВОР ПОДРЯДА
   1. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   2. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
   3. 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
   4. 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМА РАБОТ
   5. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   6. 6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
   7. 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
   8. 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   9. 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
   10. 10. ПОДПИСИ СТОРОН

ДОГОВОР ПОДРЯДА

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работу по изготовлению пластиковых карт в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору (далее – «Карта») и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Карты изготавливаются Подрядчиком партиями, по несколько карт в каждой партии. Количество Карт в партии, срок изготовления каждой партии, и иные условия изготовления, указываются в Бланке-заказа, подписанном Сторонами.

1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика, из его материалов, его силами и средствами.Подрядчик несет ответственность за предоставленные материалы и оборудование, используемое для проведения работ.

1.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы несет только Подрядчик. Заказчик, не при каких условиях не несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. В сроки и в порядке предусмотренные настоящим Договором с участием Подрядчика принять выполненную работу (ее результат).

2.1.2. Предоставлять лицам, предъявившим Карты скидки, указанные в Картах.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Проверять по своему усмотрению ход, качество и сроки проведения работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.2.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению обязательств по Договору или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, предусмотренному Договором, становится явно невозможным.

2.2.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора.

2.2.4. В любое время до дачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уведомив Подрядчика за рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

2.2.5. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик, по своему усмотрению требовать от Подрядчика:

• безвозмездного устранения недостатков в установленный срок;
• в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора.

2.3. Подрядчик обязан:

2.3.1. Выполнить работы с надлежащим качеством, на условиях и в сроки, установленные настоящим Договором.

2.3.2. Выполнить работы лично. Подрядчик имеет право привлекать к участию в выполнении работ, предусмотренных настоящим договором, сторонние организации, дополнительных специалистов, консультантов или экспертов только с письменного согласия Заказчика.

2.3.3. Передать Заказчику вместе с результатом работы информацию и документацию, если характер информации и документации таков, что без них невозможно использовать результат работы.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. В качестве оплаты работ Подрядчика, Заказчик передает Подрядчику Карты, произведенные Подрядчиком и принятые Заказчиком, и предоставляет Подрядчику право реализовывать Карты третьим лицам и порядке и на условиях определяемых Подрядчиком самостоятельно.

3.2. Днем оплаты работ считается дата передачи Подрядчику Карт по Акту передачи карт Подрядчику.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМА РАБОТ

4.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение рабочих дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче работ.

4.2. Приемка результата выполненных работ оформляется составлением Акта приемки Карт Заказчиком, в котором отмечается качество работ, наличие или отсутствие замечаний со стороны Заказчика.

4.3. При несоответствии качества работ Подрядчика условиям настоящего Договора, составляется рекламационный Акт с указанием замечаний и сроков, в которые их надо устранить. Все недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет. Рекламационный акт составляется не позднее рабочих дней с момента сдачи результата работ Заказчику.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору, если такое невыполнение/ненадлежащее выполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: стихийные бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, эпидемии и т.п.Сторона, не выполняющая обязательства по Договору по причине форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение дней, с момента наступления обстоятельств, уведомить другую Сторону в письменном виде о наступлении и предполагаемой дате прекращения указанных обстоятельств, иначе она теряет право ссылаться на данные обстоятельства как на основания, освобождающие от ответственности. При этом Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана доказать действие этих обстоятельств в порядке, установленном действующим законодательством. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, срок действия настоящего Договора по согласованию. Сторон может быть частично или полностью приостановлен на время действия указанных обстоятельств. В случае если форс-мажорные обстоятельства длятся более последовательных календарных дней, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор посредством письменного уведомления другой Стороны не менее чем за календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть при проведении работ в соответствии с настоящим Договором, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде .

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

7.2. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, экземпляры идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.