Договор подряда на разработку сайта — образец

Договор на создание сайта

Отзывов: 92 Просмотров: 147152
Голосов: 61 Обновлено: 14.03.2017

Автор документа

число консультаций: 82
отмеченных лучшими: 5
ответов к документам: 52
размещено документов: 927
положительных отзывов: 84
отрицательных отзывов: 6
  • E-mail: dogovor-urist@yandex.ru

Информация к документу

Интернет технологии развиваются с космической скоростью: сегодня интернет является наиболее удобным способом коммуникации. С помощью интернета предприятия и бизнесмены рекламируют свои услуги, привлекают новых клиентов и т.д. Именно поэтому наличие собственного сайта является необходимостью для каждого предприятия или индивидуального предпринимателя.

Создание сайта – распространённая услуга, предлагаемая многими веб-разработичками. Данная сфера правоотношений получила своё чёткое законодательное регулирование.

Особенности составления документа

  1. Скачать образец договора поставки продукции
  2. Заполненный образец договора поставки
  3. Законодательство
  4. Предмет договора
  5. Оплата услуг
  6. Некоторые вопросы интеллектуального права

Законодательство

Договор на создание сайта является договором возмездного оказания услуг. В частности, данная сфера правоотношений получила своё законодательное регулирование в главе 39 ГК РФ.

Важно! Ст. 783 ГК РФ гласит, что нормы, которые связаны с подрядом и бытовым подрядом, применимы также к правоотношениям, связанным с возмездным оказанием услуг. Это статьи 702 – 729 и 730 – 739 ГК РФ.

Но сайт является предметом интеллектуальной собственности. Соответственно, при заключении договора на создание сайта также необходимо учитывать нормы, связанные с защитой интеллектуальной собственности. В частности, данной сфере правоотношений посвящён раздел VII ГК РФ (Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации), статьи 1225 – 1551 ГК РФ.

Предмет договора

На основании договора на создание сайта исполнитель обязуется создать сайт по заказу заказчик, а заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их.

Важно! При заключении данного договора необходимо указать веб-адрес сайта, который подлежит созданию. При этом на практике бывают случаи, когда веб-адрес принадлежит разработчику и он предоставляет не только услуги по созданию сайтов, но и услуги, связанные с хостингом. Данный факт необходимо учитывать при заключении договора.

На практике стороны также составляют и подписывают техническое задание, которое является неотъемлемой частью договора. В техническом задании тщательно описывается суть выполняемой разработчиком работы. В частности, в данном документе указывается следующая информация:

  • тематика и назначение сайта;
  • наполнение сайта;
  • процесс разработки (в том числе сбор и анализ информации, разработка дизайна и т.д.);
  • структура сайта;
  • статистика и т.д.

Разработчик должен выполнить работу в соответствии с техническим заданием. Если разработанный сайт не соответствует техническому заданию, заказчик может не принять и не оплатить его.

Оплата услуг

В тексте договора необходимо предусмотреть порядок осуществления оплаты и стоимость оказываемых услуг.

Важно! Стоимость услуг должна быть указана в рублях.

На практике в основном заказчик платит определённую сумму денег в качестве аванса (предоплаты), а остальная часть оплачивается после выполнения всей работы.

Некоторые вопросы интеллектуального права

В соответствии с действующим законодательством работа разработчика является предметом интеллектуальной собственности. Соответственно, в тексте договора необходимо урегулировать вопросы, связанные с авторским правом.

В соответствии с требованиями действующего законодательства разработчик сохраняет за собой свои авторские права и может указать своё имя (наименование) в качестве автора данного сайта.

Но собственником сайта является заказчик.

Важно! В тексте договора необходимо указать момент возникновения права собственности заказчика.

Право собственности заказчика возникает после приёма результатов работы и после полной оплаты предоставленных разработчиком услуг.

Заполненный образец документа

Договор №___
на создание сайта

г. __________ «____»___________ 20__ г.

_________________________________________________________, далее именуемый Исполнитель, и _________________________________________________________далее именуемый Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязанности по разработке гипертекстового представления страниц корпоративного WWW-сайта (в дальнейшем — сайт) Заказчика, что является информационной услугой, а Заказчик обязан принять и оплатить данную работу.

. 2. Стоимость и порядок оплаты работ

2.1 Стоимость работ, поручаемых Исполнителю по настоящему Договору, определяется в соответствии с техническим заданием (в дальнейшем — ТЗ), подписанным Исполнителем и Заказчиком, которое является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).

. 2.2 Оплата работ по разработке сайта осуществляется в следующем порядке:

§ предоплата __________% от стоимости работ, что составляет ___________________ рублей в трёхдневный срок с момента подписания договора;

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Оказывать услуги в соответствии с техническим заданием;

3.1.2. Предоставлять Заказчику промежуточные результаты работы для контроля за соблюдением сроков и качества выполненных работ;

3.1.3. Осуществить доработку сайта в случае вынесения замечаний в результате рассмотрения его Заказчиком, но в пределах технического задания (Приложение № 1);

3.1.4. Передать выполненные работы Заказчику по окончании работ и полной оплате по электронной почте или лазерном носителе (компакт-диске);

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Представить в течение трёх дней с момента подписания договора всю необходимую для размещения на сайте текстовую и графическую. информацию;

3.2.2. Принимать к рассмотрению представленную Исполнителем работу по электронной почте или в сети Интернет, и в течение 2 рабочих дней информировать Исполнителя о принятом решении;

3.2.3. Оплатить оказываемые ему услуги в порядке, который указан в п. 2 настоящего Договора.

2.2.3. При выполнении работ раньше предусмотренного договором срока принять и оплатить их.

3.3. Исполнитель имеет право сдать предусмотренные данным договором услуги досрочно

3.3. Исполнитель имеет право:

· приостановить исполнение заказанных работ в случае их несвоевременной оплаты Заказчиком.

3.4. Заказчик имеет право:

· проверять ход и качество выполнения работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

4. Порядок выполнения и сдачи-приёмки работ

4.1. Исполнитель начинает выполнение работ по настоящему Договору в течение 3-х рабочих дней с даты получения предоплаты в соответствии с п. 2.2. настоящего договора.

4.1.1. Заказчику предоставляется ____ вариант(а) дизайна.

4.1.2.Последующие варианты дизайна представленные Исполнителем, оплачиваются Заказчиком дополнительно.

4.1.3. Начало разработки сайта считается со дня утверждения дизайна Заказчиком.

4.1.4. Программирование сайта выполняется строго с поставленным ТЗ (Приложение № 1)

4.2 Окончание работ по сайту через ___________ рабочих дней после получения предоплаты, с правом досрочного выполнения.

4.3. По завершении работ по настоящему Договору Исполнитель уведомляет Заказчика о выполненной работе, которую Заказчик утверждает в течение двух дней с момента его получения и производит окончательную оплату работ в соответствии с п. 2.2. настоящего договора или даёт мотивированный отказ от приёмки работ.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ сторонами вносится в ТЗ (Приложение № 1), необходимые доработки и сроки их выполнения.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются путём переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передаётся на рассмотрение суда, согласно подведомственности и подсудности, установленными законодательством РФ.

6. Прочие условия

6.1. Исполнитель сохраняет за собой авторские права на разработанный сайт и оставляет за собой право размещать ссылку с указанием координат Исполнителя.

6.2. Право собственности на разработанный сайт переходит к Заказчику в момент приёмки выполненной работы и окончательной оплаты оказанных услуг.

6.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, которые имеют равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.4. Каждая из Сторон может в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив другую Сторону не позднее, чем за 3 (три) дня до даты расторжения. В этом случае Стороны производят все взаимные расчёты, в том числе, за фактически выполненные к этому моменту услуги Исполнителем, в соответствии с ТЗ (Приложение № 1).

6.5. Исполнитель не несёт ответственности за корректность размещения сайта в сети Интернет, если это делается собственными силами Заказчика.

6.6. Исполнитель не несёт ответственности за корректность вывода сайта в сети Интернет, если собственными силами Заказчика внесены какие-либо изменения в программный код сайта.

7. Сроки действия договора

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и получения предоплаты по данному договору.

7.2. Договор прекращает своё действие с момента сдачи-приёмки выполненных работ по настоящему Договору и завершения всех взаиморасчётов между Сторонами.

8. Реквизиты сторон

Исполнитель:

Заказчик:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Как составить договор с заказчиком и не попасть в рабство

Руководитель веб-студии — о пользе разумной бюрократии с примерами из своего опыта.

Веб-разработчик, интернет-маркетолог, основатель и директор веб-студии «Облако».
В диджитал-сфере с 2013 года.

Прошла путь от руководителя небольшой веб-студии до работы с крупными российскими и международными компаниями.

Девиз по жизни: «Люби, что делаешь. Делай, что любишь».

Хотите предложить статью
в Skillbox Media?

Когда шесть лет назад я открыла свою веб-студию, то первый договор на создание сайта нашла в интернете. Он был типовым, я проставила в нем реквизиты — свои и заказчика, прописала нужную сумму, и… мы начали работать.

Однако уже тут меня ждали неприятные сюрпризы: то клиент просил уже десятый вариант дизайна — не мог определиться с тем, что ему нравится; то на ходу придумывал сайту дополнительные разделы с новым функционалом, объясняя это тем, что нет предела совершенству.

Попытки возразить или просьбы доплатить за эти новые «хотелки» заканчивались жаркими дискуссиями. Всё это меня очень выматывало.

Со скрипом сдав тот первый сайт, я всерьез задумалась: неужели так у всех веб-разработчиков? Не может такого быть, чтобы каждый проект выжимал из тебя все соки, а ты, руководствуясь принципом «Клиент всегда прав», ещё и в убытке оставался. Я поняла, что надо что-то менять.

Читайте также  Судебная доверенность для представительства интересов юридического лица

Работа над ошибками

И я начала с формы договора.

Ограничиваю число возможных правок дизайна. Все мы люди и наши вкусы могут различаться, но обычно за один-два круга правок можно понять заказчика и выдать желаемый результат. Однако если клиент сам не знает, чего хочет, или меняет мнение каждый день — тогда «любой каприз за ваши деньги».

Прилагаю к договору набросок структуры будущего сайта. Так у меня хотя бы есть документальное основание, что, разрабатывая клиенту корпоративный сайт, мне не придётся бесплатно превращать его в интернет-магазин.

Кстати о бесплатном

Первый год я всегда делала прототип будущего сайта бесплатно, отправляла его сразу с коммерческим предложением. Думаю, легко посчитать, сколько рабочего времени и сил я тратила впустую — ведь не каждый потенциальный клиент становится реальным.

Через некоторое время я осознала, что любой труд стоит денег, а написание технического задания ещё и неплохо увеличивает средний чек сделки.

Поэтому первым этапом работ по созданию сайта стало создание ТЗ. А так как без него невозможно составить смету проекта, то я выделила подготовительные работы в самостоятельный договор. По нему теперь готовятся подробное техническое задание и точная смета проекта. Потом мы заключаем второй договор — на саму разработку сайта, а составленное ТЗ и смета становятся его приложением.

Это не единственные подводные камни, которые мне встретились.

Изменения гарантийных условий

В один прекрасный рабочий вторник в нашем офисе раздался звонок. Гневный женский голос из трубки требовал починить сайт, который мы сделали полтора года назад.

К слову, сопровождать, наполнять и продвигать тот сайт клиент решил сам, поэтому судьбу ресурса после его передачи мы не отслеживали. Очевидно, что за это время с сайтом могли сотворить всё что угодно, а наш код — сильно изменить.

Когда мы назвали сроки диагностики сайта и сколько она у нас стоит, телефонный разговор прекратился. А на следующий день мы получили на имейл досудебную претензию с требованием восстановить сайт — бесплатно. В документе ссылались на положение Гражданского кодекса о том, что если гарантийный срок на услугу или выполненную работу не установлен, то заказчик вправе предъявлять претензии в течение двух лет со дня передачи результатов работы. (Об этом говорится в п. 2 ст. 724 ГК РФ.) Не знали об этом?

К счастью, в нашем договоре к тому проекту уже был указан гарантийный срок (30 календарных дней после сдачи сайта). Если бы этого пункта не было, то пришлось бы долго доказывать, по чьей вине сайт сломался. Я верю, что в итоге мы всё равно оказались бы правы, но вот нервов потратили бы в разы больше.

После этого случая я внимательно перечитала наши гарантийные условия и детализировала их в новом стандартном договоре. Так, на всякий случай.

Итак, теперь наша гарантия не действует:

  1. Если сайт находится не на том сервере или хостинге, где он был размещён при сдаче и протестирован нами. Бывает, что сайт переносят на новый неправильно настроенный сервер. Естественно, тогда исполнитель не может гарантировать работоспособность ресурса.
  2. Если есть изменения в программном коде сайта. Тут всё проще. Внесли заказчики правки в программную часть кода, подключили новые скрипты без специальных знаний — пожалуйста, сайт слетел с гарантии.
  3. Если заказчик передавал пароли доступа третьим лицам.В работе я не раз сталкивалась со случаями, когда сайт брали на бесплатный якобы аудит, а на деле просто что-то в нём ломали. Чисто чтобы было о чём отчитаться, что «починить» — и уже за это взять деньги. Бесплатный сыр — только в мышеловке.

Изменения в бизнес-процессах

Вместе с договором в нашей веб-студии менялись и бизнес-процессы.

Когда нам понадобилось нанять проектного менеджера, мне пришлось сесть и пошагово описать весь процесс разработки сайта: от получения заявки до подписания актов и передачи доступов. Потратив на это несколько дней, на выходе я получила наглядную схему каждого проекта.

Сперва это кажется чистой бюрократией, а на деле ты перестаёшь беспокоиться об уйме рабочих вопросов — теперь они решаются даже без тебя.

Согласования при разработке сайта

На собственном опыте я поняла, что каждую итерацию нужно согласовывать, и обязательно в письменном виде!

При сотрудничестве никто не застрахован от смены ЛПР (лица, принимающего решения). А новый человек часто смотрит на проект по-новому. У меня как-то был проект, за время которого в компании сменилось ЧЕТЫРЕ! маркетолога. И каждый из них видел будущий сайт совсем не таким, каким хотели его предшественники. Только подписи под каждым этапом согласования позволили нам не переделывать всё бесплатно.

Что согласовывать?

Почти всё. Прототипы, техническое задание, дизайн главной и внутренних страниц, адаптивные макеты, вёрстку, итоговое согласование — каждая из этих итераций должна быть закрыта промежуточным актом.

Такая разумная бюрократия выгодна не только исполнителю, но и самому заказчику. Поверьте, клиенту не хочется получить уже готовый сайт, который он увидит впервые. А намного проще и быстрее вносить правки при создании технического задания или дизайна, чем переделывать результат работы.

Договор на создание сайта

Требуется договор на сайт? Или договор на создание сайта? Возможно, договор продажи сайта (договор купли-продажи сайта)? А также интересует, что нужно предусмотреть в договоре на размещение на сайте, договоре на обслуживание сайта, договоре на доработку сайта, договоре аренды сайта? Наверное, мы указали все возможные варианты запросов по данной тематике.

Поэтому перейдем непосредственно к обсуждению вопроса и дадим ряд важных и полезных советов.

Во-первых, что такое сайт и для чего вам вообще разбираться в этом? Обратим внимание, что если неверно будет определен статус сайта, то неправильно будут выбраны нормы закона, подлежащего применению. В этом случае очень высока вероятность заключения договора, который противоречит закону и (или) не создает никаких правовых последствий для сторон, подписавших некий документ под названием «договор».

В настоящее время закон не предусмотрел напрямую в качестве объекта гражданских прав, в т.ч. объекта авторского права, сайт.

Тем не менее в соответствии с пп.2. п.2 ст.1259 ГК РФ к объектам авторского права относятся составные произведения, т.е. произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческой деятельности. Также стоит понимать, что подбираемые и располагаемые материалы сами по себе могут являться объектами авторского права и быть охраноспособными. Данный подход нашел свое подтверждение и в судебной практике. Так, суд признает, чтосайт является составным произведением. Сайт может состоять из специально подобранных и расположенных определенным образом материалов (текстов, рисунков, фотографий, чертежей, аудиовизуальных произведений и т.д.), которые могут быть использованы с помощью компьютерной программы (компьютерного кода), являющейся элементом сайта (Постановление Президиума ВАС РФ от 22.04.2008 № 255/08 по делу № А63-14046/2006-С1).

Вывод: заключаемый договор на создание сайта должен предусматривать, что оказываемые исполнителем услуги связаны с подбором и расположением отдельных материалов.

Во-вторых, какое значение имеют отдельные элементы сайта?Отдельные элементы сайта могут также являться объектами авторского права. В этом случае заключаемый с исполнителем договор должен предусматривать указание на конкретные объекты (элементы), которые будут им создаваться (путем перечисления объектов, их описания).

Вывод: заключаемый договор на создание сайта (в т.ч. договор продажи сайта, договор купли-продажи сайта, договор аренды сайта) должен предусматривать, что оказываемые исполнителем услуги связаны с созданием каждого конкретного элемента сайта, который является охраноспособным с точки зрения закона (является результатом творческой деятельности).

В-третьих, как стоит квалифицировать договор между заказчиком и исполнителем? ГК РФ предусматривает, что в случае если по заданию заказчика действует физическое лицо, то данный договор является договором авторского заказа (ст.1288 ГК РФ). При этом договором может быть предусмотрено отчуждение исключительного права на произведение или предоставление права использования произведения в установленных пределах. Следовательно, отсутствие положений, касающихся исключительного права на произведение сделает крайне затруднительным использование созданного объекта авторского права без негативных правовых последствий. В случае, если по заданию заказчика действует юридическое лицо, подобный договор можно будет квалифицировать какдоговор возмездного оказания услуг или договор подряда. Однако и он должен также предусматривать отчуждение исключительного права на произведение либо предоставление права использования произведения.Таким образом, купля-продажа сайта, аренда сайта и иные варианты отчуждения самого сайта невозможны. Закон предусматривает возможность заключения либо договора об отчуждении исключительного права, либо лицензионного договора.

В-четвертых, стоит ли определять происхождение отдельных элементов сайта? Заказчику стоит понимать какое конкретное физическое лицо является автором тех произведений, которые он в последующем будет использовать. При этом скажем сразу, что заключенный с исполнителем договор по умолчанию не является панацеей от требований третьих лиц, если последние являются истинными правообладателями отдельных элементов, которые были использованы при создании сайта. Именно поэтому целесообразно на этапе заключения договора включить в него условия, которые предусматривали бы, например, что исполнитель является автором произведений либо правообладателем произведений; исполнитель является работодателем физических лиц, которые непосредственно создали объекты авторского права, и трудовые договоры с ними содержат сведения о создании служебных произведений, а созданное было осуществлено в рамках выполнениях трудовых обязанностей. Также можно включить обязанность предоставления копий соответствующих документов. Обратим также внимание, что без контроля исполнения данных обязанностей их значимость будет невелика.

В-пятых, как минимизировать риски, связанные с нарушением прав настоящих авторов (правообладателей) и устранением последствий подобного? В качестве способов минимизации, в частности, предлагаем следующее: а) предпринимать максимально возможные действия на установление авторов (правообладателей); б) отслеживать передачу или предоставление исключительных прав на произведение от третьих лиц к заказчику; в) включать обязанность по подтверждению наличия исключительного права на объекты; г) предусматривать способы исполнения обязательств по договору.

Читайте также  Сколько денег дают солдату на дембель

Договор подряда на разработку сайта — образец

Юридическая практика Татьяны Скворцовой

Недвижимость и Право

Находимся в Челябинске, работаем по России

  • Земельная реформа
  • «Лесная амнистия»
  • Интернет-консультация
  • Законодательство
  • Образцы документов
  • Бизнес и право
  • Жилищное право
  • Земельное право
  • Недвижимость
  • Судебный процесс

Опция доступна для Челябинского и Саратовского регионов

Опытный юрист перезвонит вам, чтобы обсудить вашу задачу.

Беседа с юристом БЕСПЛАТНА, не является консультацией, длится до 10 минут

Отправляя эту форму, вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с нашей политикой конфиденциальности

Согласен на обработку персональных данных в соответствии с Соглашением

Услуги и цены

Юридическая помощь в судах

  • Представительство в суде и арбитражном суде
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по гражданским делам
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по земельным делам
    • Представительство в суде по жилищным делам
    • Представительство в суде по трудовым спорам
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по спорам о недвижимости
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по обжалованию действий органов власти
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по взысканию задолженности
    • Представительство в суде по защите прав потребителей
  • Составление документов для суда
    • Составление исковых заявлений и отзывов в суд и арбитражный суд
    • Составление апелляционных и кассационных жалоб в суд и арбитражный суд
    • Исковые заявления и жалобы по «лесной амнистии»

Юридические услуги по недвижимости и земле

  • Юридические услуги по земельным делам
    • Оформление земельных участков
    • Оформление земли под многоквартирными домами
    • Оформление наследства
    • Составление и проверка договоров
    • Сопровождение сделок с недвижимостью
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по земельным делам
  • Юридические услуги по недвижимости
    • Узаконение (согласование) перепланировок квартир и жилых домов
    • Сопровождение сделок с недвижимостью
    • Приватизация жилья (квартир и комнат)
    • Оформление наследства
    • Узаконивание самовольных построек
    • Узаконивание (согласование) перепланировок нежилых помещений
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по спорам о недвижимости
    • Представительство в суде по жилищным делам

Юридические услуги бизнесу

    • Составление и проверка договоров
    • Абонентское юридическое обслуживание
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по взысканию задолженности
    • Регистрация предприятий
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по обжалованию действий органов власти
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по спорам о недвижимости
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по земельным делам
    • Представительство в суде (арбитражном суде) по гражданским делам

Консультации

    • Юридическая консультация по «лесной амнистии» дистанционно
    • Юридическая консультация

Услуги кадастровых инженеров

    • Межевание земельных участков, подготовка межевых планов
    • Схема расположения земельного участка

Дистанционные услуги

    • Юридическая консультация по «лесной амнистии» дистанционно
    • Договоры дистанционно
    • Дистанционная юридическая консультация по земельному праву
    • Кассационные и апелляционные жалобы дистанционно

К автору любого материала на сайте можно записаться на личную консультацию
Телефон для записи:

(351) 233-50-35

Статьи
Новости
Советы юриста

Признание права — это получение решения суда или арбитражного суда, признающего Вас законным владельцем (со.

В ноябре 2015 года в Челябинской области утверждены результаты переоценки (установления новой кадастр.

Ответ прост и однозначен. Надо. Тем более, что в момент подписания это ничего не стоит. И уж конечно .

Многих арендодателей заботит вопрос, что делать с арендаторами, оставляющими после себя в съемной ква.

Разберем на примере искового заявления о взыскании задолженности

Многие собственники предпочитают не сдавать.

Составление договоров для digital-специалистов

тел. WhatsApp 8-908-080-00-35

Договоры на разработку сайтов (да и вообще на выполнение любой творческой работы) имеют особенности, которые отличают их от других договоров об оказании услуг.

Главной проблемой является то, что в момент заключения договора заказчик и исполнитель сами не всегда понимают, как должен выглядеть конечный результат.

Понимание приходит в процессе согласования отдельных элементов итогового продукта.

Поэтому переписка по электронной почте или в мессенджерах в процессе исполнения договора ведется очень интенсивно и имеет ключевое юридическое значение.

Если при заключении договора эти особенности не будут учтены, то в случае конфликта исполнителю будет сложно доказать, что он работал в соответствии с пожеланиями заказчика, и его работа подлежит оплате.

Основные положения договора на разработку сайта

1. Согласование элементов сайта – юридически значимый процесс

Разработка сайта – это процесс постепенного согласования разных его элементов и макетов страниц. Это значит, что процесс согласования крайне значим. Он должен быть описан в договоре не так, как вам кажется правильным и солидным, а так, как он на самом деле у вас происходит.

Чаще всего, вы направляете клиенту какой-то графический файл или ссылку на него на электронную почту, а он пишет замечания. Если замечаний нет – пишет, что-нибудь типа «ок» или «норм» или «мне нравится». А иногда пропадает на несколько дней и ничего не пишет. Срок идет, ничего не происходит.
Чтобы чувствовать себя спокойно, включите в договор подробное описание процесса согласования по электронной почте или через мессенджеры.

Условия договора о согласовании элементов сайта, которые вам помогут (сохраните и включайте в свои договоры):

1.1. «Сообщение заказчика, отправленное с его адреса электронной почты, которое в соответствии с понятийным аппаратом русского языка свидетельствует об утверждении того или иного элемента сайта, означает принятие заказчиком работы в соответствующей части»;

1.2. «Если замечания от заказчика не поступили с его адреса электронной почты в течение Х дней, то соответствующий элемент считается утвержденным, а работа в соответствующей части – принятой»;

1.3. «Контактным лицом и уполномоченным представителем заказчика является ФИО. Мобильный телефон представителя заказчика ___________, электронная почта представителя заказчика_________________».

1.4. «Вся переписка с использованием адресов электронной почты сторон и номеров телефонов, указанных в настоящем договоре, является юридически значимой. Стороны договорились считать, что доступ к данным адресам электронной почты и телефонам имеют только их уполномоченные представители».

2. Техническое задание – самая важная часть договора.

2.1. Если до заключения договора вы можете сформировать качественное ТЗ, которое более-менее внятно описывает результат, обязательно сделайте это. И впоследствии придерживайтесь его. Если в процессе работы понимание конечного результата серьезно меняется, не поленитесь сделать дополнительное соглашение об уточнении ТЗ. Это действительно важно.

2.2. Если же в момент заключения договора у клиента нет внятных требований к результату, и сразу сформировать хорошее ТЗ никак не удается, то все предварительные договоренности (брифы, пожелания заказчика, технические задания, составленные заказчиком) нужно включить в договор, как его часть.
Если у клиента есть какие-то графические наброски, из которых понятны его задачи и вкусы, не стесняйтесь, включайте их в договор с подписью заказчика, какими бы корявыми они не были.

2.3. Если в момент заключении договора хорошего ТЗ нет, то когда появится понимание итогового результата, обязательно отвлекитесь от творчества и подпишите с клиентом ТЗ.

Если техническое задание, описывающее результат, подписывается не сразу, то в договоре важно предусмотреть подробный порядок его подписания и последствия несогласования его заказчиком. Если всего этого нет, лучше уж вообще не писать в договоре о том, что вы планируете подписывать дополнительное ТЗ.

Почему ТЗ так важно:

Если исходное ТЗ (или хотя бы исходный бриф, заполненный заказчиком) описывает результат более-менее четко, то в случае расторжении договора до сдачи результата, вы сможете доказать, что делали именно то, что вам заказали. Если у вас будет такое описание, и вы будете держаться в его рамках, то сможете ограничить в договоре количество правок, которые разрешены заказчику в пределах бюджета.

Если описание результата не согласовано, то заказчик будет мучить вас, пока результат не устроит его на 100%, и он не подпишет акт. Запомните: при отсутствии в договоре внятного описания результата работ, только акт позволит получить деньги или удержать аванс. А значит, если вы не позаботились сразу о качественном ТЗ, то до подписания акта вы раб своего клиента.

3. Никогда не оставляйте в договоре неурегулированных ситуаций

Пример : «Если количество правок заказчика превышает три, то стоимость и сроки работы подлежат увеличению на основании дополнительного соглашения».

Нет ничего хуже такого условия. А если заказчик не подпишет соглашение, то что? Значительно правильнее указать стоимость каждой дополнительной правки и период времени, на который увеличивается общий срок работ.

4. Не пишите в договоре, что составляете акт, протокол или иной промежуточный документ об окончании того или иного этапа работ, если обычно этого не делаете.

Однако по возможности фиксируйте актом окончание каждого этапа. Пока работа идет нормально, клиент не откажет вам в подписании акта, но если что-то пойдет не так, у вас будут реальные доказательства фактически выполненной и сданной работы, за которую вы сможете спокойно требовать оплаты.
Идея проста: не надо в договоре брать на себя обязанности по оформлению промежуточных документов об окончании этапов работ, но все-таки их лучше иметь.

Если же вы все-таки более-менее ответственно относитесь к оформлению промежуточных документов в процессе работы, тогда напротив, порядок их подписания стоит согласовать в договоре, чтобы у заказчика не было возможности немотивированного отказа.

5. Неустойки и пени.

Заказчику обычно легче предъявить вам претензии, чем наоборот. Поэтому не жадничайте и не включайте в договор больших неустоек.

Пока так. Желаю успешного творчества.

И кстати. У меня разумеется можно заказать составление индивидуального договора, который будет описывать ваш типовой рабочий процесс и помогать вам с разными заказчиками на протяжении долгого времени.

Договор подряда на разработку и обслуживание веб-сайта

Тип документа: Договор подряда

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 20,5 кб

Сравнительно недавно на законном основании стали заключаться договоры подряда на разработку и обслуживание web-сайта или ряда веб-страниц, которые располагаются в сети интернета. Их владельцы могут быть, как частными лицами, так и организациями. Популярность или востребованность web-сайта уже не вызывает сомнения. Отсюда и востребованность его разработки и обслуживания. Лучше, чтобы это происходило в рамках договора, который будет официальным документом.

Читайте также  Можно ли выплачивать алименты не деньгами

Суть договора

Особого отличия от договоров вообще, которые заключаются между клиентом и исполнителем, нет. И в этом случае:

  • подрядчик обязан выполнить работу, которую определил клиент;
  • он же, подрядчик, должен предоставить результат заказчику;
  • всю работу подрядчик выполняет, используя свой материал, свое оборудование и свой инструмент;
  • заказчик, со своей стороны, приняв работу, обязан оплатить его в размере, утвержденном в договоре, после того, как подписан акт о сдаче-приемке работы.

Разработка и обслуживание web-сайта имеет несколько вариантов. Какой именно устроит потенциального заказчика, об этом он заявляет до подписания договора. Тем самым подсказывает направление, которое будет разрабатывать исполнитель.

Главное – срок оплаты и соблюдение ее формы

Если к договору о подряде на разработку и обслуживание web-сайта у заказчика нет претензий, он обязан произвести оплату в срок и по схеме, которая прописана в договоре. Может быть и вариант, внесенный в договор, что есть согласие клиента на предоставление аванса, который он выплачивает в начале отчетного периода. Что касается его продолжительности, практика показывает, что оптимальный срок выполнения разработки тоже устанавливает клиент, а исполнитель, по возможности, принимает это.

Бланк договора подряда на разработку и обслуживание веб-сайта

Образец договора подряда на разработку и обслуживание веб-сайта (заполненный бланк)

Скачать Договор подряда на разработку и обслуживание веб-сайта

ДОГОВОР ПОДРЯДА на разработку и обслуживание веб-сайта №

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: разработку и обслуживание WEB-сайта Заказчика, именуемую в дальнейшем «Работа».

1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

1.4. Работа по разработке и обслуживанию сайта считается выполненной после подписания Заказчиком или его уполномоченным представителем Акта приема-сдачи работы. Акт приема-сдачи работы подписывается после окончания разработки сайта, после размещения его в сети Интернет, а также после окончания каждого этапа обслуживания сайта.

1.5. Все права на созданный Web-сайт Заказчика, переходят к Заказчику при подписании Акта приема-сдачи работы.

2. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

2.1. «Web-сайт» (далее – сайт) — это страница или совокупность страниц, программное обеспечение, графика, необходимые для правильного функционирования изделия и выполненных в формате HTML или других форматах, применимых при разработке и доступных посредством компьютерной сети Интернет.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. До заключения договора предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемой работе, ее видах и об особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщить Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей работе сведения.

3.1.2. При сдаче работы сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного использования результата работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

3.1.3. Выполнять работу с надлежащим качеством, соблюдая сроки разработки и обслуживания сайта, оговоренные в настоящем договоре.

3.1.4. Разработать сайта для дальнейшего его размещения в сети Интернет.

3.1.5. Разместить и проиндексировать сайт в сети Интернет.

3.1.6. Зарегистрировать сайт в поисковых машинах, указанных в Приложении № к настоящему договору.

3.1.7. Оперативно производить разработку дополнительных модулей и изменение структуры сайта по требованию Заказчика.

3.1.8. Обновлять сайт по требованию заказчика не позднее одной недели с момента получения заявки, а также производить банерный обмен.

3.1.9. Передавать результат работы Заказчику на гибких дисках при каждом изменении сайта.

3.2. Подрядчик имеет право на удержание результата работ в случае несвоевременной оплаты Работы.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. До начала выполнения работ предоставить Подрядчику в срок до « » года необходимую документацию, материалы и информацию.

3.3.2. Предоставлять материалы и информацию для разработки сайта, не противоречащие действующему законодательству РФ.

3.3.3. Оплатить работу Подрядчика в размере и сроки, указанные в настоящем договоре.

3.4. Заказчик имеет право проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.5. Стороны имеют и другие права, предусмотренные настоящим договором и законодательством РФ.

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость услуг Подрядчика по разработке Web-сайта Заказчика составляет рублей и перечисляется на расчетный счет Подрядчика. Все выставляемые Подрядчиком счета подлежат оплате Заказчиком в течение трех рабочих банковских дней.

4.1.1. Оплата за услуги, оказанные Подрядчиком Заказчику, производятся в следующем порядке: % предоплаты на счет указанный Подрядчиком, в течение трех банковских дней после подписания договора; % суммы на счет указанный Подрядчиком, после подписания «Акта приема-сдачи работ по разработке Web-сайта».

4.2. Стоимость разработки сайта изменению не подлежит.

4.3. Стоимость обслуживания сайта может быть изменена по соглашению сторон, а также Подрядчиком в одностороннем порядке с обязательным письменным предупреждением Заказчика не позднее, чем за месяца.

4.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.

4.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы.

4.6. Подрядчик не вправе навязывать Заказчику включение в договор дополнительной работы или услуги. Заказчик вправе отказаться от оплаты работы или услуги, не предусмотренной договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Ответственность сторон по обязательствам, вытекающим из настоящего договора, регулируется законодательством РФ.

5.2. Ответственность за достоверность информации, размещенной на сайте, несет Заказчик.

5.3. Подрядчик, не предоставивший заказчику информации о работе, указанной в пункте 3.1.1. настоящего договора, несет ответственность и за те недостатки работы, которые возникли после ее передачи заказчику вследствие отсутствия у него такой информации.

5.4. В случае несвоевременной оплаты Подрядчик вправе по своему усмотрению:

5.4.1. Требовать досрочного расторжения договора;

5.4.2. Пролонгировать срок разработки или обслуживания сайта соответственно задержке.

5.5. Требования, связанные с недостатками выполненной работы, могут быть предъявлены Заказчиком при принятии выполненной работы или в ходе выполнения работы либо, если невозможно обнаружить недостатки при принятии выполненной работы, в течение месяцев с момента принятия выполненной работы. Если Подрядчик нарушил сроки выполнения работы или во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае обнаружения Заказчиком недостатков выполненной работы Заказчик по своему выбору вправе:

5.5.1. Назначить Подрядчику новый срок;

5.5.2. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы;

5.5.3. Потребовать уменьшения цены за выполнение работы;

5.5.4. Расторгнуть договор о выполнении работы;

5.5.5. Требовать безвозмездного устранения недостатков выполненной работы в срок дней;

5.5.6. Требовать возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы своими силами или третьими лицами;

5.5.7. Заказчик вправе расторгнуть договор о выполнении работы и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный п.5.4.5. срок недостатки выполненной работы не устранены исполнителем.

5.5.8. Заказчик вправе расторгнуть договор о выполнении работы, если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы или иные существенные отступления от условий договора.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ

6.1. Срок разработки сайта устанавливается с « » года до « » года. Подрядчик имеет право выполнить работу досрочно.

6.2. Срок обслуживания сайта устанавливается с « » года до « » года.

6.3. Если одна из сторон не выражает желания пролонгировать договор на очередной срок, она должна уведомить об этом противоположную сторону в письменной форме не меньше, чем за месяц до истечения срока договора. Если ни одна из сторон не выражает желания расторгнуть договор в письменной форме, он считается пролонгированным на очередной срок.

6.4. Заказчик вправе расторгнуть договор в любое время, уплатив Подрядчику, часть цены пропорционально части выполненной работы до получения извещения о расторжении указанного договора и возместив исполнителю расходы, произведенные им до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены работы.

6.5. Подрядчик вправе расторгнуть договор в любое время лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

6.5.1. При расторжении договора по инициативе Подрядчика, Подрядчик не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы, а также платы за выполненную работу.

6.6. Договор, может быть, расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным п.п. 5.4.1, 5.5.4., 5.5.7, 5.5.8 настоящего договора.

6.7. Договор, может быть, расторгнут по обоюдному согласию сторон.

6.8. Заказчик вправе требовать расторжения заключенного договора без оплаты выполненной работы, а также возмещения убытков в случаях, когда вследствие неполноты или недостоверности полученной от подрядчика информации был заключен договор на выполнение работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду Заказчик.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, после соблюдения процедуры досудебного урегулирования разногласий, все споры разрешаются в судебном порядке.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.